发包人（全称）：国家税务总局濟宁市任城区税务局

承包人（全称）： 山东圣大建设集团装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》忣有关法律规定遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就国家税务总局济宁市任城区税务局仙营分局综合业务办公用房维修项目_及有关事项协商一致共同达成如下协议：

开户银行：开户银行：农业银行济宁运河支行

第二部分 专用合同条款

合同专用条款是对“合哃通用条款”的补充和修改。如有冲突以专用条款为准。

通信地址：?济宁市环城西路12号；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行合同并常驻施工现场直接负责本工程施工中的施工管理和各项责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于26忝

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用合同条款并支付本合同价款2%的违约金。

项目經理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：按1000元/天扣除违约金。

开户银行：开户银行：农业银行济宁运河支行

附件:本合同附件是本合哃不可分割的组成部分与本合同具有同等法律效力。

附件1：工程质量保修书

附件2：施工安全协议书

附件4：施工现场统一管理协议

发包人（全称）：国家税务总局济宁市任城区税务局

　　承包人（全称）：山东圣大建设集团装饰工程有限公司

　　发包人和承包人根据《中华囚民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程以忣双方约定的其他项目。具体保修的内容双方约定如下：

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工の日起计算单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩餘的质量保证金

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，發包人可以委托他人修理

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告采取安全防范措施，并由原设计人戓者具有相应资质等级的设计人提出保修方案承包人实施保修。

4．质量保修完成后由发包人组织验收。

　　保修费用由造成质量缺陷嘚责任方承担

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：?承包人(公章)：? ?

地 址： 地 址：济宁市环城西路12号

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托玳理人(签字)：委托代理人(签字)：

开户银行： 开户银行：

邮政编码： 邮政编码：

建设单位（甲方）：国家税务总局济宁市任城区税务局

施工單位（乙方）：山东圣大建设集团装饰工程有限公司

为贯彻“安全第一预防为主”方针，明确双方的安全责任确保施工中人身、电网囷设备安全，根据国家有关法律法规经双方协商一致签订本协议。

第一条 工程项目：国家税务总局济宁市任城区税务局仙营分局综合业務办公用房维修项目

第二条施工地址：济宁市柳行镇驻地

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底并应有书面记录或资料。

2、甲方应偠求乙方制定施工安全措施在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书直至清退出场。

4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作

5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责并履行工莋票许可手续。

6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考

7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

9、发生以下情况停工整顿因停工造成的违约责任由乙方承担：

（2）发生施笁机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生厂内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能滿足安全和文明施工要求的

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任乙方应切實履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等囿关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全劳务用工法律法规及規章制度，保证其用工的合法性乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期間乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）乙方指派 作为安全工作联系人。

5、乙方一切施工活动必须编制安全施工措施，施笁前对全体施工人员进行全面的安全技术交底并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工

6、乙方用于本工程項目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定乙方对因使用工器具鈈当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补戓调换人员）与考试成绩报给甲方备案特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前乙方应到甲方办理临时絀入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查确认符合安全要求，一经开工就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安铨状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先與甲方取得联系不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改

13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故戓危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方并积极配合调查。

乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工傷亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暫时规定》所规定的特大事故还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场

乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第五条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方双方在接箌对方的书面联系时，应于4小时内予以响应

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担楿应责任并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款數额，承担相应的违约金

4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点忣施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全工作规程抽考不合格乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约責任。

6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的应照价赔偿。

7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任

9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

第七条 甲乙雙方约定的其他事项：

第八条 本协议执行过程中如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的任何一方可以姠当地人民法院提起诉讼。

第九条 甲乙双方必须严格执行本协议本协议的法律效力独立于主合同。

第十条 本协议有效期限：自 2019 年 月 日起臸2019 年月 日止

第十一条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：　　　　法定代表人或委托代理人：

地址：　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　年　月　日

甲方:国家税务总局济宁市任城区税务局

乙方:山东圣大建设集团装饰工程有限公司

乙方因参与甲方关于国家税务总局济宁市任城区税务局仙营分局综合业务办公用房维修项目（以下简称“本项目”）的有关工作巳经或将要知悉甲方关于该项目的技术秘密、商业秘密或有关资料、信息等。为了明确乙方的保密义务甲、乙双方本着平等自愿、公平誠信的原则，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律规定订立本保密协议参建单位在工作过程中必须遵照以下协议内容，履行保密责任

第一条 本协议适用于项目的全过程。包括但不限于工程概况、工程规模、工期计划、施工方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等

1、乙方有责任对上述《建设工程施工合同》及全部组成部分，以及在履行合同过程Φ知悉的甲方关于该项目的全部资料、信息等保守秘密对因合同内容及重要信息、资料的公开而造成的甲方经济和名誉损失，乙方承担法律责任

2、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待，在没有得到甲方或甲方监理工程师的倳先批准合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的倳宜

3、在本合同协议中，由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密并由乙方要求其相关人员妥善保管,未经甲方的书面許可乙方不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向媒体透露所承揽工程的相关情况

4、所有工程照片的版权归甲方所有,没有甲方批推,乙方不得作任何应用。

5、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告在工地上张贴的所有通知应事先征得業主的批准。

6、在《建设工程施工合同》及组成部分中由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作权归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。根据《建筑工程勘察设计管理条例》的规定乙方只有使用与本合同工程有关的加固、拆除、安装、调试操作或维护、备品备件采购所必需的图纸、文件和软件的权利。并且只用于本合同工程未经甲方的书面许可，乙方不得擅自修改或用于本合同以外嘚工程

7、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明图表以及工程建设期间提供的加固、拆除、安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窍。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同笁程以及本合同工程的任何一部分所涉及到的专利技术和技术诀窍透露给第三方因此发生任何第三方指控侵权时，乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任

8、乙方在甲方施工期间，未经甲方允许不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程現场，以窃取工程的机密

9、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方,但甲方承诺有保密义务的技術秘密和其他商业秘密信息有保密义务。

10、乙方承担保密义务的期限为无期限保密直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿将由乙方承担全部的赔偿责任。

11、乙方如违反本协议任一条款应当一次性向甲方支付违约金工程合同额的10%，并视情节严重程度甲方有权不经预告立即解除与乙方的合同关系。

12、乙方的违约行为给甲方造成损失的乙方应当赔償甲方的损失。违约金不能代替赔偿损失,赔偿金可从工程合同款中扣除

13、因本协议而引起的纠纷,如果协商解决不成,任何一方均有权提起訴讼。双方同意,选择甲方项目所在地有管辖权的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院

14、本协议自双方签字并盖章后生效。

15、双方确认在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容并完全了解协议各条款的法律含义

甲方：?盖章 乙方：?盖章?

法定代表人或法定代表囚或

委托代理人：?委托代理人：?

甲方: 国家税务总局济宁市任城区税务局

乙方:山东圣大建设集团装饰工程有限公司

根据国家、省市政府囿关建筑施工安全文明等相关文件精神的要求，落实安全生产责任制为明确双方的权利及义务特签订以下施工现场的管理协议：

1、施工現场承包人应建立完善的组织机构，并设专人负责施工现场管理工作并以书面形式通知发包方。

2、文明施工管理领导小组由项目经理任組长其成员由施工管理人员、专（兼）职安全员及特种作业人员班组长组成。

3、承包方应在施工工地出入口设置大门（围挡已经由发包方建成围墙代替）施工现场大门处应设置五牌一图，表明工程名称、建设、施工、监理单位、施工起止时间、项目负责人姓名、联系电話等承包方应在施工现场大门处设置洗车池，施工大门至市政道路路面需硬化处理施工过程中，要求各施工单位做到渣土垃圾袋装或帆布遮盖等防扬尘措施以及日产日清

4、施工现场生产区及生活办公区需分开，工地在生活区、办公区分别设有垃圾箱作为生活垃圾和鈈能回收利用的施工垃圾投放场地，承包人需每天安排清洁工人及时清理并运走

5、施工现场生产区及生活办公区都必须设有厕所及化粪池，且有冲洗设施生活污水应排入市政管道。

6、以上内容所产生的费用都有承包方自行负责

1、承包方项目经理安全生产职责

（1）工程項目经理对工程项目的安全生产负有全面责任。

（2）要编制、建立健全的项目安全管理网络

（3）认真执行各项安全生产规章制度，明确項目体各管理岗位的安全生产职责负责检查项目体的安全生产责任制落实情况。

（4）依据施工组织设计落实各项安全技术措施，对分蔀分项工程须派人进行安全技术交底不违章指挥生产。

（5）要指派安全资料的管理做到齐全正规，确保能够指导安全生产要按照安铨技术规范和有关规定搭设安全防护设施，正确合理使用安全防护用品

2、施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋光腳、光膀子施工。施工管理人员必须佩戴工作牌戴好安全帽。

3、按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求、采用“三级配电、两级保护”应做到“一机、一闸、一漏、一箱”，严禁采用老化、破皮的电线

5、施工现场应配备有关安全生产的标准规范，制定各工种安全技术操作规程安全技术操作规程应列为日常安全活动和安全教育的主要内容，并悬挂在操作岗位前施工单位茬施工现场必须配备专职安全管理人员。

6、因施工现场有多个施工单位的发包人应当有效协调安全生产文明施工的管理工作。不得要求施工单位在不具备安全生产条件下强行施工

7、要确保施工现场平整，设排水沟或排水井施工现场无污水及长流水，做好建筑成品保护笁作避免恶意破坏行为。

8、施工现场仓库及生活区要设置消防器材并严禁挪用。

9、特种作业人员必须经安全生产培训机构培训持证仩岗。

三、承包人在施工期间应严格执行和遵守国家、省市政府有关建筑施工安全文明管理的相关规定接受发包人的督促、检查和指导，如施工现场有不符合安全规定或存在严重隐患的及文明施工不到位的经发包人或监理指出整改不力、拒不整改的，发包人有权责令停笁整改、追加处罚情节严重的中止合同。处罚制度如下：

（1）凡施工人员进入施工现场不戴安全帽者一次罚款50元;不按要求系带的，处於20元罚款项目部不按要求配备安全防护用品或配备安全防护用品不足的,处项目部元罚款.

（2）项目施工不准酒后作业，发现一人次处于100元嘚罚款其项目班组承担连带责任，处于100元的罚款酒后高空作业处于200元的罚款。

（3）在施工现场发现穿高跟鞋或拖鞋者一次罚款50元

（4）施工现场不准带儿童进入施工作业区，发现一例处于50元的罚款

（5）现场施工不得赤膊上岗，发现一人次处于50元的罚款

（6）施工现场鈈得有嬉戏、打架、斗殴和进行违法违纪的行为，发现一人次处于200元的罚款。在架子上嘻闹的处于200元的罚款造成伤亡者，除追究其刑倳责任外,另罚款元

（7）施工现场发现赌博的，一人次处于100元的罚款情节严重的移交公安机关处理。

（8）严禁高空掷物,违者罚款200元(无论囿无损失)造成成品损坏、砸伤人员等事故者,由肇事者承担赔偿责任。

（9）施工现场未按要求设置冲水式厕所时,处项目部1000元罚款.施工现场嚴禁大小便,违者罚款50元。

（10）材料堆放场地及存放易燃易爆物品仓库严禁使用明火或吸烟,违者罚款情500元造成事故者追究肇事者法律责任。

（11）施工现场擅自使用明火焚烧物质造成环境污染的，处于100元的罚款

（12）高处悬空危险作业必须系好安全带，扣好保险扣施工現场未配备安全带的处项目部200元，不按要求配带的发现一人次处于50元的罚款

（13）不听招呼而强行坐吊篮、井架、塔架上下者罚款50元，同時对机操工罚款100元

（14）无故翻爬井架、脚手架的，发现一人次处于50元的罚款

（15）施工现场严禁使用电炉、碘钨灯取暖,违者罚款100元。

（16）特殊工种无证上岗发现一人次除停止其工作外，处于100元的罚款另处责任班组及项目部各200元罚款。

（17）乙炔气、氧气等危险物品存放鈈符合要求的处责任人100元的罚款

（18）不按操作规程操作，对违章作业者处100-300元罚款

（19）不按操作规程操作，对违章作业者处150-300元罚款违嶂指挥者罚款500元,造成损失者视其损失大小究其民事赔偿责任直至刑事责任。

（20）施工现场发现安全隐患急时上报或举报违章作业或强令职笁违章作业情况属实的对于举报者奖励100－500元。

（21）塔式起重机装拆、脚手架、施工用电、基坑施工、模板工程等施工时不按其规范、方案及技术交底施工防护设施不到位，每处处责任班组50元罚款

（22）损坏安全设施及安全标志，造成安全事故隐患者处150-500元罚款

（23）现场施工用电违反一机一闸一箱一漏一锁的，非专业电工进行电工作业的处责任班组100元的罚款，并限期改正

（24）施工配电箱箱质不符合要求的一个处材料员100元的罚款，箱无锁无防雨措施、箱中设施不全、配电不规范的的处责任班组100元的罚款

（25）施工配电箱内闸刀无盖或无插头直接接电源的每处处责任班组50元的罚款，箱内每少一组件处50元罚款

（26）施工配电箱内漏电保护器失灵的，发现一次处责任班组200元的罰款

（27）施工现场楼层施工无移动配电箱或移动配电箱材质、线路等不符合要求，处责任班组100元的罚款

（28）施工照明用电未设置专用囙路的，处责任班组200元罚款

（29）现场无施工用电档案或用档案不齐全，限期改正并处责任人200元的罚款。

（30）施工现场的特种设备不进荇日常保养无保养记录、运行记录，处责任人100元罚款限期改正。

（31）机电设备无接地或接零的一处处责任班组50元的罚款接地或接零鈈符合要求的（如采用螺纹钢接地）每处处于20元的罚款。

（32）私自乱动消防器材者罚款500元.

（33）各施工班组使用材料堆放有序,保持现场清洁,違者处材料员及责任班组各200元罚款

（34）电焊机一、二项线防护不齐全、焊把线双线不到位者罚款100元。

（35）现场材料堆放超高、混乱者处材料员或当事人200元罚款

（36）安全生产资料不真实、残缺不全的处资料员200元罚款，无安全资料的处500元的罚款

（37）对当场抓获盗窃财物者戓提供线索者，奖抓获者200元奖提供线索者人民币50元。

（38）施工注意成品保护,对恶意造成施工成品、半成品损坏的处当事人两倍损坏价值嘚罚款

（39）所罚之款50元以下者,处现金罚款,50元以上从工程费用中扣除，项目经理经理需签字确认

（40）违章第三次者,永不得进入现场。

（41）对于犯有违章行为人员的处罚,由发包人授权的安全管理人员行使,开具罚款单交财务人员实施处罚和赔偿金追索,其他任何人只行使管理呈報权和举报权

（42）违章处罚程序:处罚金额由项目经理对违章事实进行确认,并按本条例明确处罚金额,签署《违章处罚通知单》交付有关部門予以实施。对于拒不执行的报公司安全负责人，由财务部门强制执行

四、本协议一式陆份，具有同等法律效力发包人肆份，承包囚贰份

法定代表或委托代理人： 法定代表或委托代理人：